有关合同协议书模板汇编8篇
本文已影响2.76W人
本文已影响2.76W人
在生活中,协议与我们的生活息息相关,协议能够成为双方当事人的合法依据。想必许多人都在为如何写好协议而烦恼吧,下面是小编为大家收集的合同协议书8篇,欢迎大家分享。
甲方:xxx公司 乙方:xxx添彩窗帘销售部
甲方因需要向乙方购置一批窗帘,根据有关法律法规,经双方友好协商,签订本合同,具体条款如下:
1、工程慨况及内容:
1)承包方式:包工包料。乙方免费提供窗帘运输、安装、调试、测量服务
2)工期:自乙方收到甲方定金后8个工作日内完成安装调试。
3)安装地址:广州市花都区xxx超高压输电公司花都变电站办公楼2楼。
2、保修期:本合同所指项目完工验收合格之日起保修一年,24小时内响应服务,如因甲方人为损坏情况下,甲方需自行购买其损坏配件。
3、造价:工程总价为人民币(大写) 伍万柒仟肆佰柒拾 元整(¥:_57470_元)。
4、付款方式:
1)本合同签定当日,甲方需向乙方预付定金约为合同金额的22%,即为¥:_12000__元整。
2)甲方支付方式:现金、支票(必须填写本单位名称);电汇(帐号:3195xxxxxxx9849 银行名称:xxxxx天河信用社;用户名:xxxxxx添彩窗帘销售部
3)甲方在乙方安装完毕后2日内验收,检验期间内如果不通知乙方视为数量或质量符合约定,甲方不能以质量不合格为由拒绝付款,逾期视为质量合格。余款甲方应在验收合格后日内一次性向乙方付清工程总价货款。若甲方不按照合同如期付款,每延误一天,须按未支付货款总额的1%支付违约金,同时乙方有权收回所有窗帘物件。
4)验收完毕后即开普通发票,可以由xxxxxxx或者xxx添彩窗帘销售部开发票。
5、违约责任
1)因一方原因,造成合同无法继续履行时,该方应及时通知另一方,办理合同终止手续,并由责任方赔偿对方因合同终止导致的经济损失200元。
2)乙方工期延误不得超过3天(含3天),否则视为违约。甲方有权要求乙方赔偿,每延误一天向甲方支付本合同总价1%的赔偿。
6、合同争议的解决方式
双方发生争议协商解决不成时,向甲方所在地人民法院起诉。
7、其他具体规定
1)执行合同期间,甲方派人随乙方负责开、关门,乙方有关人员除执行本合同需要外,不得损坏原有装修的物件。
2)执行合同时间为周一至周日;甲方为乙方提供良好安装环境,协作乙方开展相关工作。
8、本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,双方签字生效。
甲方(盖章): 乙方(盖章):
代表(签字): 代表(签字):
签约地点: 签约日期: 年 月 日
合同编号:
甲方:
法定代表人或负责人:
住所:
乙方: 银行
法定代表人或负责人:
住所:
为促进甲、乙双方业务发展,本着平等互利的原则,根据国家有关法律法规,中国人民银行和中国银行业监督管理委员会的有关规定,经双方友好协商,达成以下存款协议。
第一条 特别承诺
1、甲方以协议存款方式存入乙方的款项,并不包括邮政企业的自有资金,均为甲方吸收的客户存款和中间业务资金。除为了邮政储蓄资金的周转使用对外作担保外,不得用于其他任何目的的担保。
2、甲方以协议存款方式存入乙方的款项,不得为邮政企业及其分支机构的债务(包括但不限于欠乙方的债务)承担任何担保责任。乙方也不得接受邮政企业及其分支机构以甲方的协议存款所提供的担保。
3、乙方或乙方分支机构若与甲方或邮政企业及其分支机构发生任何纠纷,乙方及分支机构不得采取任何侵害甲方协议存款利益的措施。
4、乙方是经批准合法存贷款的金融机构,乙方对甲方按合同存入的款项要按国家规定办理相关手续。
5、乙方承诺应向监管部门或上级主管部门(包括但不限于总行)报送年度和季度会计报表后的三个工作日向甲方提供该年度季度会计报表及相关资料。
6、乙方承诺本合同项下甲方存入乙方的协议存款资金不会用于与国家产业政策、宏观调控政策相违背的项目。
7、乙方承诺在本主合同项下的协议存款存期到期之前,保证合同(编号: )乙方或出具保函(编号: )的 银行发生分立、合并、停业等足以影响甲方利益的重大事项时,在甲方书面通知到达后三个工作日内提供新的由甲方认可的担保方式,如不提供甲方认可的担保方式时,甲方有权要求本合同乙方、保证合同(编号:)乙方或出具保函(编号: )的 银行提前连带承担本金、利息及相关费用的责任。
8、甲方已取得相关主管部门的同意,有权签订本合同。乙方对此已完全知晓。
第二条 协议存款金额及存期
1、 甲方共分____次合计存入乙方人民币____亿元。
2、 协议存款的期限均为____年____天。
3、 协议存款起讫日期详见本合同项下乙方出具的“单位定期存款产权证实书”(该证实书即协议存款凭证)。
第三条 划款时间及方式
甲方共分 次向乙方划款。期限如下:
第一次划款期限为 年 月 日至 年 月 日;
第二次划款期限为 年 月 日至 年 月 日;
第三次划款期限为 年 月 日至 年 月 日;
上述划款期限为具体的划款时间及账户等信息,以乙方的书面划款指令为准。
第四条 单位定期存款开户证实书
甲方的资金每一次划拨到达乙方指定账户后三个工作日内,乙方应为甲方开具符合法律规定的“单位定期存款开户证实书”___份,金额为当次划款资金的金额,存款为___年另___天,从每一次划拨资金到达乙方账户之日起算。本合同项下的“单位定期存款开户证实书”上应注明“协议存款”和“按___年___月___日国家邮政局邮政储汇局和 银行签订的协议存款合同条款执行”字样。
在法律、法规没有禁止性规定的情况下,甲方可以根据自身经营情况,将“单位定期存款开户证实书”向第三方质押、转让,甲方质押的目的仅限于邮政储蓄资金的周转使用。甲方转让“单位定期存款开户证实书”的,在签订转让协议后五个工作日内须将受让人名称、地址、联系方式等信息书面通知乙方。
第五条 协议存款利率
(一)协议存款利率确定为___%(浮动利率)。随基准利率变化而浮动(基准利率为协定一年期整存整取储蓄存款利率)。
在双方确定协议存款利率后,该协议存款到期前,如遇人民银行向上调整基准利率,按以下公式确定利率。
协议存款利率=调整前的协议存款利率+基准利率调整幅度
基准利率调整幅度=调整后的基准利率—调整前的基准利率
存款利息自利率调整之后分段计算。
若人民银行向下调整基准利率,协议存款利率不调整。
乙方有义务在人民银行调整利率三日内,以书面形式通知甲方。
(二)如在协议存款合同期限内中国人民银行放开并不再制定人民币存款利率,甲、乙双方将本着长期合作、共同获益的原则,重新协商协议存款利率调整方式。如协商不成,双方按放开人民币存款利率的前一日利率执行。
(三)协议存款到期未支取,逾期部分按支取日中国人民银行公布的同业存款利率计付利息。
(四)协议存款不计付复利。
(五)如在协议存款合同履行期限内,监管部门颁布的规章、规定、政策、制度等导致甲方根据本合同签订时执行的利率获得的收益实际减少时,甲乙双方均同意首先应友好协商,如协商不成,甲方有权经书面通知后单方提前终止履行本合同,甲方不承担任何责任。
在协议存款期限内,如果中国人民银行调整邮政储蓄协议存款法定准备金的缴存办法,即邮政储蓄协议存款所对应资金的法定准备金甲方缴纳,乙方不再对吸收的邮政储蓄协议存款缴纳法定准备金,则自政策调整之日起,按照协议存款双方“成本与收益不变”的原则,将原协议存款的利率水平进行相应调整,付息方式和浮动方式不变。调整公式如下:
调整后利率=(调整前利率—甲方准备金利率*甲方法定存款准备金利)/(1—甲方法定存款准备金率)
第六条 利息的支付
(一)自甲方存款资金到达乙方指定账户之日起开始计息,如甲方依本合同第三条的约定分次划款,则依据甲方存款资金分期到达乙方指定账户的时间开始计算签约存款利息。
(二)协议存款的日利率计算公式为:
日利率=双方在本合同中约定的利率/360
具体的利率计算方式见本合同附件2,该附件与本合同具有同等的法律效力。
(三)甲、乙双方同意按下列方式支付利息:
乙方按季向甲方支付利息,付息计算至存款中每季度末月的20日,21日入账,遇法定节假日或银行休息日,则顺延至法定节假日或银行休息日后第一个银行工作。到期支取本金时利随本走。若本金归还日为法定节假日或银行休息日,则顺延至法定节假日或银行休息日后第一个银行工作日。节假日或休息日仍按照本合同规定的利率计付利息。利息支付以转账方式划入甲方在人民银行的账户。
(四)甲方开户银知
户名:国家邮政局邮政储汇局
账号:
第七条 本金的归还
在合同约定的存款日期日前十日,甲方应向乙方出具本合同复印件,协议存款开户证实书和相关授权文件。乙方应本着审慎和内部制约的原则,对相应文件进行审查。审查无误后,向甲方发出正式的书面通知,明确告知甲方提到的合同、协议存款开户证实书和授权文件等明细内容,并承诺在合同到期日要归还本金。经甲方书面确认后,乙方须将本金转到甲方在人民银行收取利息的账户。
第八条 提前支取及利息
1、除非出现本合同第一条第六款、第一条第七款、第五条第五款或者本合同第十一条第二款等影响甲方资金安全的情况或者甲方发生流动性风险等情况,甲方不得提前支取,乙方亦不得提前偿还。
2、在合同履行期限内,如出现本合同第一条第六款、第一条第七款、第五条第五款或者本合同第十一条第二款等影响甲方利益的情况或者甲方发生流动性风险等情况,甲方可以要求乙方提前偿还协议存款本息。乙方在收到甲方的提前支取通知后五个工作日内,将协议存款本金及提前支取日前的利息偿付甲方。如果出现本合同第一条第六款、第一条第七款或者本合同第十一条第二款等影响甲方利益的情况而提前支取的,则应同时依照本合同第十二条的约定承担违约责任。
第九条 协议存款地点及账户
甲乙双方协商确定该存款存放在___市、存款账户等具体信息以乙方的划款指令为准。
第十条 合同的变更及挂失处理
1、甲乙任何一方不得擅自变更本合同,如果需变更合同,应经双方协商一致并达成书面协议,未达成书面协议前,本合同依然有效。
2、甲方的协议存款开户证实书遗失时,必须持单位公函,向乙方申请挂失。乙方受理后,按有关规定应在七个工作日后重新办理新的存款手续,挂失生效。
第十一条 合同的解除
1、甲乙任何一方不得擅自解除本合同,如确需解除本合同,应经双方协商一致并达成书面协议。未达成书面协议前,本合同依然有效。
2、出现以下情况时,甲方有权单方解除本合同:
(1) 乙方拖欠偿还到期利息超过五日的;
(2) 乙方被主管部门接管、解散、撤销、被宣布破产或出现严重的经营情况恶化,偿付能力明显降低等影响甲方资金安全的情况;
(3) 乙方未按约定接受甲方资金超过十日;
(4) 甲方未能按约定向乙方提供资金超过十日,甲方有权单方解除本合同,但应向乙方支付违约金。
(5) 乙方未按照本合同第一条第5款的规定向甲方提供财务会计报告。
自甲方解除合同的通知到达乙方时起,本合同解除,并有权按照本合同第十二条的约定要求乙方承担违约责任。
第十二条 违约条款
1、一方不履行本合同约定义务视为违规,违约方应按本合同约定向守约方支付违约金,没有约定的,违约方应赔偿守约方因此受到的损失。
2、乙方保证按约到期支付本金和利息,如逾期不能支付本金和利息,应按延期支付的实际数和尚未支付的存款本金和利息金额,以及利率万分之二点一为标准向甲方支付违约金,甲方有权按第十一条的约定解除合同。
3、乙方若没有按照双方的约定拒受甲方资金,每逾期一天,应向甲方支付拒收金额万分之二点一的违约金。
4、甲方没有按照双方的约定向乙方提供资金,每逾期一天,应向乙方支付应付金额万分之二的违约金。
5、任何一方违反本合同规定的保密义务,均应赔偿另一方因此造成的损失。
6、乙方未在约定的期限内发出划款指令的,应向甲方支付逾期划款指令的万分之三作为违约金。
第十三条 保密责任
1、除依据法律、法规或规章规定,或双方有约定的情况外,双方对协议存款的利率、数量均负有保密义务。
2、任何一方因制定、履行、修改本合同而向有关专业人士(如律师、会计师等)披露本合同相关内容,不视为违约。
第十四条 不可抗力
由于出现不能预见、不能避免并不能克服的不可抗力情况,致使本合同无法履行的,遇有前述情况的一方应当立即以书面形式通知另一方,并应在十五日内提供合同不能履行或者部分不能履行或者需要延期履行的有效证明,证明文件应由当地政府主管部门或公证机关出具,双方应依据不可抗力情况对合同影响的程度,协商决定是否解除合同,或者部分免除履行合同的责任,或者延期履行合同。
第十五条 通讯联络方式
甲方与乙方之间有关本合同的任何通知应通过专人送达或传真或邮寄的方式。专人送达自另一方签收之时视为送达,传真自发出之时即视为送达,邮寄自投邮后五日即视为送达。双方的通讯及联络方式如下:
甲方联系地址:
邮编:
电话:
传真:
乙方联系地址:
邮编:
电话:
传真:
一方通讯及联络地址变更,应立即书面通知另一方。
第十六条 争议的解决
本合同受中华人民共和国法律管辖并依中华人民共和国法律解释。本合同各方如因本合同发生争议,应首先通过友好协商解决,当无法协商解决时,甲乙双方均同意,因本合同引起的或者本合同有关的任何争议均提请北京仲裁委员会按照该会仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的,对双方均有约束力。
第十七条 合同的生效及其它
1、本合同书自双方法定代表人或授权委托人签字并加盖公章之日起生效。有效期至乙方全部支付协议存款本息及其他应付费用之日止。
2、本合同未尽事宜,由甲乙双方另行协商并签署《补充协议》,《补充协议》是本合同不可分割的一部分,与本合同具有同等法律效力。
3、本合同正本一式二份,甲、乙双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方(客户):
乙方(供方):
为了使甲乙双方建立良好的合作关系,做到诚信合作,互利互惠,乙方提供更优质的服务于甲方,经甲乙双方商定,就甲方购买乙方产品,乙方给予甲方一定信用额度,达成以下协议,双方共同维护遵守。
一.信用额度:
1.经甲乙双方协商,甲方购买乙方产品,乙方给予甲方的授信额度为:甲方平均订单
额 30万元的预付款以内,即 30万元以内。
2.授信期限为 1 年,即从 20xx年 03月 01日~ 20xx年 12 月 30日。
二.信用额度使用方法:
甲方订购乙方产品,合同签订时付款方式应约定为:“先付款后发货”或“现款现货”;
单订单预付款在授信额度以内的,甲方无需支付预付款(单订单预付款超过授信额度的部分,甲方需支付预付款差额部分),乙方方可下单生产;后续订单出货时,甲方应按照合同约定的付款条件(“先付款,后发货”或“现款现货”;)即单订单货款全部付清后,乙方才予以发货给甲方。
三.经甲乙双方协商决定采取如下方式结算形成的应收账款 。
A. 单笔业务, 个月以内结清所有欠款。
B.乙方授予甲方 30万元信誉金,作为乙方对甲方的支持。当乙方实送货物金额累计达到或者大于30万元时,甲方应于5个工作日内付清包括信誉额度在内的货款(以乙方送货单日期为准),所有额度内欠款包括甲方在 60天内订货金额不足 30万时,甲方应在5个工作日内结累计签收货物的全部货款。
四.双方合作需配合事项:
1.付款方式:乙方规定的合同付款方式为电汇支付,乙方财务开户名称:中国建设银行东莞分行塘厦支行 ;账号为: 44001779308051252888 ;乙方期待甲方能够全力配
合,尽可能使用电汇方式支付货款。
2.对账方式为___A____。
A.乙方(公司/区域)财务将与甲方 采购 部门 郭春燕 人员,每月对账一次,月度结账日为每月 日,对账日为次月 日。
B.按照本约定的方式对账 。
3.送货签收:
3.1乙方货物送到,甲方应由合同指定收货人签收,并在乙方的《送货单》加盖甲方公
章或在《送货单》写上收货人的身份证号码。
3.2未指定收货人或指定收货人不在时,购货单位必须在《送货单》上盖公章或业务专
用章,并要求合同签订人或收货单位签收。
3.3甲方可委托甲方仓库管理人员收货,但须提供委托签收证明和签字样式。
4.开票管理
4.1乙方鼓励甲方确认收货时同步开票。
4.2可选其他开票类型_A___。
A.乙方财务部每月与甲方对账一次,并按照送货金额开票。
B.货送到7天内,甲方单订单货款全部付清后,由乙方财务开具发票给甲方。
5.服务提供
5.1乙方愿为甲方提供各项优质服务,包含业务咨询、意见或建议、投诉及其他任何疑
问,乙方欢迎甲方来电咨询。
5.2乙方投诉电话: 0769-821366666 受理部门:_乙方综合部_____
传真: 0769-87943188
五.本协议自双方签字盖章后生效,有效期限为授信终止期限。
六.本协议一式三份,甲方一份,乙方销售区域与财务各持一份。
甲方(签章) 乙方(签章)
甲方法定代表人:_________________ 乙方法定代表人:__________________ (或授权代表人)(或授权代表人)
经 办 人:_______________________ 经 办 人:_______________________ 联系电话:_______________________ 联系电话:_______________________ 地 址:_______________________ 地 址:_______________________
甲方:乙方:XXXX科技有限公司
地址:地址:
联系人:联系人:
电话:电话:
传真:传真/Email:XXXXX
经甲乙双方友好协商,现就甲方委托乙方进行营销推广事宜,达成如下条款,双方共同遵守:
(一) 合同名词定义:
1. 本合同中所有“优惠券”指条款(二)中规定的优惠券。
2. 乙方在推广甲方项目结束时,乙方用户购买优惠券的总数量定义为优惠券成交数。
3. 合同到期时,前来消费的用户总共使用的优惠券的数量定义为优惠券使用数。
4. 乙方用户每使用一张优惠券,乙方应向甲方支付的费用定义为优惠券单价。
5. 乙方应向甲方支付的总费用定义为优惠券总价。
6. 乙方应向甲方支付的最低总费用定义为最低优惠券总价。
7. 乙方承诺销售优惠券的最少数量定义为最低优惠券销售数。
(二) 优惠券销售规则:
甲乙双方同意,乙方网站在推广日发布关于甲方的营销推广项目,向乙方网站用户销售本合同中指定的优惠券。双方按照如下条款制定优惠券销售规则:
1. 乙方用户凭在乙方网站上购买的优惠券可以在甲方抵用元,且限制在以下服务项目:
2. 乙方承诺销售优惠券的数量大于或者等于最低优惠券销售数。
3. 优惠券单价按照如下规则确定:
1) 如果优惠券销售数大于最低优惠券销售数,则优惠券单价为_______元
4. 优惠券总价按照如下规则确定:
1) 如果优惠券使用数>=优惠券最低销售数,则优惠券总价为:
优惠券使用数*优惠券使用数对应的优惠券单价。
2) 如果优惠券使用数低于最低优惠券销售数,则优惠券总价为:
最低优惠券销售数*最低优惠券销售数对应的优惠券单价
5. 推广日暂定于________________至________________,优惠券有效期为自推广日起__________个月。(至少为3个月)
6. 其他限制条款:
每张优惠券限__________人使用;
每桌限用优惠券________张;
每次消费限用优惠券_______张;
乙方用户__________(可以/不可以)同时享受店内的其他优惠;
优惠券仅一次消费有效,未使用完的余额不可再次使用;
其它:___________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
甲方同意,合同签订日起三日内向乙方免费提供广告文案所需的图片和文字介绍材料。乙方免费撰写广告文案并对图片进行加工。
(三) 合同生效:
1. 如果在推广日结束后,乙方实际销售的优惠券数量>=最低优惠券销售数,则本合同生效至优惠券失效期为止。
2. 如果在推广日结束后,乙方实际销售的优惠券数量<最低优惠券销售数,则本合同终止,甲方和乙方均无需承担任何其他责任与义务。
(四) 优惠券验真:
乙方用户持优惠券前来消费,甲方有义务检验优惠券的真假。检验方法同__________。
A:登陆乙方提供的商家后台输入用户美团券右下角/或用户短信内容中的密码,验证并标记消费。(地址:用户名____________;初始密码____________)
B:按照用户美团券右上角/或用户短信内容中的序列号,对照用户美团券右下角/或用户短信内容中的`密码,验证并请用户签字记录消费。如果因甲方未能尽职检验优惠券真假带来的经济损失,由甲方承担。
(五) 付款:
1. 付款总金额:一旦合同生效,到优惠券有效期截止日后7个工作日内,乙方向甲方支付金额为优惠券总价。
2. 付款周期:______月/半年/年
3. 付款日:在一个付款周期开始日起的第七个工作日以内的任何一个工作日。
4. 付款周期内的应付金额:在一个付款周期内,乙方向甲方支付的金额为该付款周期内实际使用的优惠券数量*优惠券单价。
5. 付款方式:一旦合同生效,乙方每个付款周期通过________________(现金支票/转账支票/银行转账)方式按照该付款周期内的应付金额向甲方付款,在付款日完成付款。 开户行:____________________________________________________
开户名:____________________________________________________
账号:______________________________________________________
6. 优惠券销售数与使用数差异导致的实付款与应付款差额:
如果到优惠券有效期截止日结束,由于乙方部分用户未能前来使用优惠券,导致优惠券使用数与销售数不一致,则在最后一个付款周期,乙方向甲方支付实付款和应付款之间的全部差额,保证甲方从乙方得到的付款总额与优惠券总价一致。
(六) 甲乙双方的权利和义务:
1. 甲方需向乙方提供由甲方盖章的单位资质证明复印件;
2. 甲方自本合同签订之日起三日内向乙方提供网络广告的成品文件:包括文字、色彩、版式等;
3. 甲方提供的广告内容必须符合《中华人民共和国广告法》及其他相关法律、法规、规章的规定,否则,造成的后果由甲方负责;
4. 甲方不得对持乙方优惠券前来消费的用户在接待、服务方面进行歧视,需与其他来源的客人同等接待和服务。
(七) 责任免除:
1. 因战争、自然灾害等导致乙方服务器不能正常运行;
2. 因政府行政行为导致乙方不能开放服务器;
3. 因互联网灾难,中国、美国等互联网通讯提供商原因导致乙方服务器不能正常接入;
4. 因乙方操作平台及应用软件原因导致乙方服务器临时性不能正常运行;
5. 因乙方网站遭遇不法攻击导致服务器临时性不能正常运行;
6. 因甲方责任造成广告制作流程中断或延误。
7. 基于以上原因,导致乙方网站不能正常运行,乙方不承担任何法律上和其它方式的责任。
(八) 本合同一式两份,自甲、乙双方签字盖章之日起生效,合同文本及合同传真件具有同等的法律效力。
(九) 本合同的效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律、法规和计算机、互联网行业的规范。合同条款如与相关法律、法规内容抵触,该条款无效,但不影响其他条款的法律效力。
(十) 本合同未尽事宜,双方友好协商解决,必要时经双方协商一致后另行签订合同补充规定。
(十一) 如果甲方要求限定乙方给用户的价格,则该价格必须是甲方所有渠道卖给最终用户的最低价。如果出现其他渠道卖给最终用户的价格低于乙方网站的价格,则乙方有权立即降价至与该低于美团网的价格相同的价格,且乙方保留采取进一步降价行动的权利。
甲方:乙方:XXX科技有限公司
授权代表签字(盖章):授权代表签字(盖章):
年月日年月日
合同编号:
甲方:
乙方:
经甲、乙双方友好协商,就甲方所需微信服务达成以下共识。双方申明、双方都已理解并认可了本协议的所有内容,同意承担各自应承担的权利和义务,忠实地履行本协议。
第一条:服务内容
第二条:甲方的权利和义务 1.提供专人与乙方联络。
2.甲方必须保证微信信息的合法性和真实性,如因此引起纠纷,乙方不承担任何法律责任。 3.合同签订后,甲方提供微信账号以及密码等各种必要的资料和授权。
4.按照合同的约定,及时支付费用。如因乙方过错未能如期完成合同约定内同,甲方有权要求终止,并按未完成工作进度所占比例,要求乙方退还相应款项。
5.合作期间甲方不得将微信相关信息复制、传播 、出售或许可给其它第三方。
第三条:乙方的权利和义务 1.提供专人与甲方联络。
2.为甲方提供微信营销方案。
3.按合同相关约定,为甲方提供微信营销服务。
4.在合作期间,如未征得甲方同意,乙方不得擅自改变微信企业信息。
5.在要求的期限内,完成合同规定项目,并通知甲方进行验收。
第四条:验收标准
1.乙方应以电话、传真以及电子邮件提供运营结果。 2.运营结果到约定效果即为验收合格。 3.甲方请即时填写验收确认单。
4.甲方完成验收后以合同提供的联系方式及时联系乙方。
第五条:违约责任
1.乙方在签订本合同后,证实无法向甲方提供规定的服务,甲方有权与乙方终止合同并已付款。
2.任何一方有证据表明对方已经、正在或将要违约,可提出中止履行本合同,但应及时通知对方。若对方继续不履行、履行不当或者违反本合同,该方可以解除本合同并要求对方以合同额赔偿损失。
3.因地震、火灾等自然灾害、战争、罢工、停电、政府行为等造成双方不能履行本合同义务,双方通过书面的形式通知对方,本合同即告中止。
4.合同中止时,乙方未完成合同规定的要求,应按照相应比例进行退款。
第六条:付款方式:
合同期限__________,合同费用总计人民币_____________元,大写:______________
第七条:服务期限:
自_________年_____月______日至__________年_____月______日止。 补充条款(如本条款与本合同前述条款有冲突的,以本条款为准):
甲方(盖章): 乙方(盖章):
代表签字: 代表签字:
签订日期: 年 月 日
签订日期: 年 月 日
出租方(甲方):
通信地址:
联系电话:
法定代表人:
承租方(乙方):
通信地址:
联系电话:
法定代表人:
根据相关法律法规的规定及双方签订的《租赁合同》,经甲、乙双方友好协商,并达成一致意见,甲、乙双方共同订立了本补充协议。
第一条:甲方将其位于 (以下称出租屋)出租给乙方(租赁范围见附图),出租屋建筑面积为 。
第二条:乙方租用出租屋的期限为 。即从 年 月 日至 年 月 日止。
乙方承租甲方出租屋作 用途,并保证在其经营及用途范围内合法经营。
第三条:1、在本协议生效之日,乙方应向甲方交纳租赁定金人民币 元及交纳一个月租金,甲方在合同期满后(包括提前终止)及乙方没有违约的情况下,并在乙方返还甲方租赁物时,出租屋主体结构设施完好(属正常损耗外),同时结清应交纳的各项费用后,甲方将无息退还房屋租赁定金;如乙方违约导致甲方提前解除或终止合同,甲方有权没收租赁定金;
2、甲方在本协议生效之日,并在收到乙方的租赁定金及一个月租金后交付出租屋。甲方仅按出租屋现有的场地、设施、设备状况提供予乙方使用,任何增加设施、设备均由乙方自行负责,并承担相关费用;
3、如乙方有转租、分租或承包等经营情况,须事先向甲方提出书面申请,在征得书面甲方同意的情况下,由转承租人、分租人、承包人等声明与乙方承担他所营业部分的连带
责任。如本协议提前解除、终止或合同期满,乙方应自己撤场外,还应担保上述他营方及时撤场,否则甲方有权按本协议最后一年租金的双倍向乙方收取合同外占用期间的使用费。如乙方或他营方不及时撤场,其留放于出租屋内的所有财产均视为放弃处理,且同意甲方强行拆除和搬迁。
第四条:租金及管理费的支付
1、租金按建筑面积计算,前两年租金以 元/月/㎡计算,第三年起租金按7%逐年递增,但不包括乙方的日常水电费、物业本体维修基金( 元/月/㎡)和物业管理费( 元/月/㎡)。乙方的水电费按实际计量计费。乙方安装独立空调系统,该空调系统所产生的一切费用由乙方自行承担。
2、租金标准:
(1)免租期为两个月,从 年 月 日至 年 月 日止。免租期内乙方需正常向甲方缴纳物业管理费、本体维修基金及水电费等。
(2)租金标准:
从第三年开始,在原来租金的基础上按7%的标准逐年递增。即:
① 年 月 日至 年 月 日,每月人民币 元;
② 年 月 日至 年 月 日,每月人民币 元;
③ 年 月 日至 年 月 日,每月人民币 元;
④ 年 月 日至 年 月 日,每月人民币 元;
⑤ 年 月 日至 年 月 日,每月人民币 元;
⑥ 年 月 日至 年 月 日,每月人民币 元;
3、乙方应按上述约定于每月五日前向甲方支付当月租金,如乙方拖欠租金超过两个月(含两个月)或乙方所拖欠的水电费等其它费用累计等于或超过甲方应收的两个月租金金额,甲方有权向乙方追收欠款及所欠款项按每月千份之五计收滞纳金,并有权单方面终止租赁合同及本协议的履行。
4、在租赁期间,乙方如须开具正式租赁发票,则由此所产生的所有税金全部由乙方自行承担。
第五条:装修
1、乙方有权在出租场地内独立经营,自行负责装修,但乙方应向物业管理公司申请装修,装修方案(包括施工图纸)须经物业管理公司书面同意后,方可进行施工。乙方在装修过程中必须严格遵守物业管理公司的有关装修管理规定。在装修过程中的一切风险和责
任均由乙方自行承担,乙方不得擅自改动租赁物的地面、主体结构及相关的电路线等。在合同有效期内,如因乙方的原因提前解除合同或合同期满后,甲方不补偿乙方任何装修费用。
2、乙方装修过程中,装修图纸须自行向消防部门报批,并根据消防部门批准的图纸进行施工,竣工使用前须经过消防部门验收合格后才能使用,报批材料、竣工证明及各竣工图纸须同时送物业管理公司备案。乙方装修施工对原消防设施改动、移位必须聘请具有专业资质的施工单位负责施工。改动或移位后,应保证 整个消防系统的正常运行要求。经营期间,乙方经营范围内如发生警报、消防故障等现象,乙方应在当天内给予及时维修处理,并提供经消防专业公司维修处理好的故障分析报告复印件,交物业管理公司存档。每月提供该楼层系统月检记录,每年提供年终检查报告,并符合地方消防部门对美容保健等经营场所的消防年检规定。
3、乙方在装修过程中所安装的排水、排气通道必须按甲方指定的地点设置,并由乙方自行负责施工费用(包括隔油池施工),同时保证各项设施符合政府有关部门的要求,和保证不对 产生渗漏水影响。否则,相关责任由乙方自行处理解决。
4、根据乙方经营需要,甲方在大厦配电系统允许负荷范围内提供乙方用电需求,如乙方需增加用电量,在报请甲方同意后自行负责施工并承担其风险。所有新增系统的用水用电,由乙方安装计量装置,费用由乙方自理,物业管理公司指定安装位置及安装地点。
第六条:物业管理
1、出租屋所在 负责管理;乙方在进场施工前须与物业管理公司签订有关的管理协议。
2、乙方应于每月五日前向物业管理公司交纳日常的水电费、本体维修基金及物业管理费等。
3、大厦电梯系统、供电配电系统、消防等共用设备由物业管理公司进行日常运作及维护工作,乙方应配合管理。
4、物业管理公司只负责整栋大厦的外部保安、清洁工作,出租屋范围内的保安、清洁工作由乙方自行负责。
5、在乙方租赁范围内,乙方根据自身需要购买保险,所涉及的风险及费用由乙方自行负责。
第七条:违约责任
1、除上述各条款相应的违约责任外,乙方有下列行为之一的,甲方有权单方解除租赁
合同及本协议的履行,且乙方应承担违约责任并赔偿甲方所有损失:
(1)由于乙方的行为致甲方被国家有关部门查处;
(2)乙方在有效的租赁期间擅自改变经营范围;
(3)由于乙方其它违法行为的原因,侵犯甲方的合法权益的。
2、乙方在使用租赁物业期间,保证依照有关的法律法规进行经营管理,不做违反法律、法规等的经营。乙方保证租赁物消防方面的安全,并独立承担消防安全责任。
第八条:乙方的权利和义务
1、在有效租赁期间内,如因本出租屋产权转让,甲方保证受让人继续履行本合同。
2、甲方同意提供相应位置给乙方制作店面招牌,各相关手续由乙方自行向物业管理公司、政府各主管部门申请报批,施工图纸须经甲方批准。
3、甲方按现有场地移交,其他所有改造或新增加的设备、设施所需费用由乙方承担。
4、在合同生效之后,甲方可向乙方提供现有的相关证件,以便乙方向政府部门申领相关证件。
第九条:其它条款
1、甲、乙双方须对本协议合作条款保密,泄密一方应承担违约责任,并向对方赔偿所有的损失。
2、本协议履行期间,因乙方自己或乙方与第三人引起的纠纷,一切责任均由乙方自行承担。如纠纷是由乙方所引起、乙方是主要责任人或是法律承担者而造成甲方损失,乙方应承担全部责任并向甲方赔偿所有的损失,并承担对方的全部损失。
3、合同期满后,乙方有意续租,续租条件另行约定,在同等条件下享有优先续租权,但须于合同期满前三个月向甲方提出书面申请,否则,本协议期满后自行终止。乙方在本协议期满后五天内清退出场,并把租赁物完好返还给甲方,须经甲方验收后没任何异议,否则,乙方应承担赔偿责任。如未按时退场,甲方有权扣留乙方出租房屋内的货物,如造成甲方损失。乙方应承担全部责任并向甲方赔偿所有损失。
4、在本协议履行期间,如因不可抗力因素(如地震、台风、水灾、战争)及国家政策、法律、法规原因等(如禁止本合同经营方式)致使该出租屋不能正常经营或暂停营业连续八天以上,免除双方在该时期内相关责任,不可抗力事件消除后,合同双方应立即恢复对合同的履行;如上述因素导致出租屋无法继续营业,本协议即告终止,甲、乙双方互不承担责任。
5、附图作为本协议的附件,与本协议具有同等法律效力。
6、本协议作为租赁合同不可分割一部分,与租赁合同具有同等法律效力;如在履行本协议过程中与租赁合同发生冲突,即以本协议为准。
第十条:本协议一式肆份,经甲、乙双方签字、盖章后生效,甲方执贰份,乙方执壹份,租赁机关执壹份,具有同等法律效力。
独立条款:本合同系双方真实意愿的反映,双方均放弃因合同效力问题向对方提出异议的权利,双方均以合同条款作为处理争议的唯一依据。
甲 方:
法定代表人:
代 理 人:
年 月 日
签约地点:
乙 方: 法定代表人: 代 理 人: 年月 日
甲方:东莞市xx实业发展有限公司。
乙方:xxx,是东莞市xxxx饮食店及xx市xx区xx烤肉店业主。
乙方于xx年xx月xx日与甲方签订,约定:乙方向甲方交付租赁保证金104000元,承租甲方xx步行街 号商铺用于经营东莞市xxxx烤肉饮食店,月租金为 元,每月租金应在当月 日前交付给甲方;租期为自 年 月 日起 年;如租赁期内乙方中途退租或有其他重大违约行为,则租赁保证金作为违约金,赔偿给甲方所有。乙方依约承租后,拖欠至今年年12月止的租金26万元,现又要求中途退租。经甲乙双方协商,就乙方清偿租金等事宜,达成协议如下:
1.乙方拖欠租金26万元,乙方于签订本协议时交付3万元,于20xx年元月至6月每月5日前付2万元,即于20xx年6月5日前共向甲方偿付租金15万元。
2.甲方同意,若乙方依上述第一条规定的期限按时偿付租金15万元,且全面履行本协议规定的其他义务,则甲方同意将乙方交付的租赁保证金104000元抵扣乙方应偿付的租金,并优惠租金6000元,即乙方清偿上述15万元后即视为租金全部清偿完毕。
3.如乙方有任一期未按时支付,则甲方有权要求乙方提前一次性支付全部欠款,并取消上述租金优惠和租赁保证金抵扣租金的许可,依原租赁合同追究乙方违约责任。
4.乙方以其位于xx市xx区xx路xx宾馆首层112号铺的xx市xx区xx烤肉店的资产为乙方履行本协议的担保。
5.在20xx年元月7日之前,乙方须保证准时按甲方规定的统一营业时间开门营业,并保证毗连的xx路通道的正常畅通,并同时将该通道的钥匙复制一套,在双方共同监督下封存,交由甲方保管。若乙方在20xx年元月7日未准时交还商铺,或在20xx年元月7日之前,乙方不遵守步行街现行统一的营业时间开门营业,则甲方可自行启封打开甲方的新xx路通道,而不负责因此而产生的任何后果。此封在20xx年元月8日即自动失效。
6.乙方须在20xx年元月7日交还商铺的全部钥匙,并缴清所有的水、电费,退铺撤场。按原合同要求,一切嵌装在房屋结构或者墙体内的设备和装修物,乙方一律不得拆走,甲方亦不予补偿。
7.本协议由乙方及其东莞市xxxx烤肉饮食店及xx市xx区xx烤肉店共同保证履行。本协议与原租赁合同具有同等效力,协议履行地、管辖地为东莞xx。
甲方:东莞市xx实业发展有限公司
代表人:
乙方:
东莞市xxxx烤肉饮食店 xx市xx区xx烤肉店
20xx年xx 月 xx日
1.一般约定
1.1词语定义与解释
合同协议书、通用合同条款、专用合同条款中的下列词语具有本款所赋予的含义:
1.1.1 合同
合同:是指根据法律规定和合同当事人约定具有约束力的文件,构成合同的文件包括合同协议书、中标通知书(如果有)、投标函及其附录(如果有)、专用合同条款及其附件、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单或预算书以及其他合同文件。
合同协议书:是指构成合同的由发包人和承包人共同签署的称为“合同协议书”的书面文件。
中标通知书:是指构成合同的由发包人通知承包人中标的书面文件。
投标函:是指构成合同的由承包人填写并签署的用于投标的称为“投标函”的文件。
投标函附录:是指构成合同的附在投标函后的称为“投标函附录”的文件。
技术标准和要求:是指构成合同的施工应当遵守的或指导施工的国家、行业或地方的技术标准和要求,以及合同约定的技术标准和要求。
图纸:是指构成合同的图纸,包括由发包人按照合同约定提供或经发包人批准的设计文件、施工图、鸟瞰图及模型等,以及在合同履行过程中形成的图纸文件。图纸应当按照法律规定审查合格。
已标价工程量清单:是指构成合同的由承包人按照规定的格式和要求填写并标明价格的工程量清单,包括说明和表格。
预算书:是指构成合同的由承包人按照发包人规定的格式和要求编制的工程预算文件。
其他合同文件:是指经合同当事人约定的与工程施工有关的具有合同约束力的文件或书面协议。合同当事人可以在专用合同条款中进行约定。
1.1.2 合同当事人及其他相关方
合同当事人:是指发包人和(或)承包人。
发包人:是指与承包人签订合同协议书的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。
承包人:是指与发包人签订合同协议书的,具有相应工程施工承包资质的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。
监理人:是指在专用合同条款中指明的,受发包人委托按照法律规定进行工程监督管理的法人或其他组织。
设计人:是指在专用合同条款中指明的,受发包人委托负责工程设计并具备相应工程设计资质的法人或其他组织。
分包人:是指按照法律规定和合同约定,分包部分工程或工作,并与承包人签订分包合同的具有相应资质的法人。
发包人代表:是指由发包人任命并派驻施工现场在发包人授权范围内行使发包人权利的人。
项目经理:是指由承包人任命并派驻施工现场,在承包人授权范围内负责合同履行,且按照法律规定具有相应资格的项目经理。
总监理工程师:是指由监理人任命并派驻施工现场进行工程监理的总负责人。
1.1.3 工程和设备
工程:是指与合同协议书中工程承包范围对应的永久工程和(或)临时工程。
永久工程:是指按合同约定建造并移交给发包人的工程,包括工程设备。
临时工程:是指为完成合同约定的永久工程所修建的各类临时性工程,不包括施工设备。
单位工程:是指在合同协议书中指明的,具备独立施工条件并能形成独立使用功能的永久工程。
工程设备:是指构成永久工程的机电设备、金属结构设备、仪器及其他类似的设备和装置。
施工设备:是指为完成合同约定的各项工作所需的设备、器具和其他物品,但不包括工程设备、临时工程和材料。
施工现场:是指用于工程施工的场所,以及在专用合同条款中指明作为施工场所组成部分的其他场所,包括永久占地和临时占地。
临时设施:是指为完成合同约定的各项工作所服务的临时性生产和生活设施。
永久占地:是指专用合同条款中指明为实施工程需永久占用的土地。
临时占地:是指专用合同条款中指明为实施工程需要临时占用的土地。
实用的房协协议书模板汇编8篇
假离婚怎么办理 假离婚怎么写协议书
关于房协协议书模板汇编五篇
关于解除合同协议书模板8篇
【必备】房协协议书模板汇编8篇
有关个人协议书模板汇编10篇
离婚协议书模板 离婚协议书怎么写
关于合同协议书模板锦集8篇
有关房协协议书模板合集8篇
有关个人协议书模板汇编五篇
【精华】合同协议书模板汇编十篇
关于合同协议书模板汇总十篇
关于合同协议书模板汇总七篇
有关房屋租赁协议书模板汇编九篇
有关买卖协议书模板汇编七篇
有关出租协议书模板汇编九篇
关于房协协议书模板汇编5篇
有关产品协议书模板汇编十篇
关于房协协议书模板汇编八篇
有关个人协议书模板汇编5篇
协议书与合同的区别 两者之间本质相同但有多处不同
有关个人协议书模板汇编九篇
关于项目合作协议书模板汇编7篇
有关个人协议书模板汇编6篇
菜鸟与联合利华签署新战略合作协议,共同打造数智绿色物流供应链
有关产品协议书模板汇编七篇
虞书欣模板是杨超越?二人各有各的好
有关安全协议书模板汇编十篇
有关个人协议书模板汇编八篇
关于房协协议书模板汇编6篇
【精华】房协协议书模板汇编8篇
有关安全生产协议书模板汇编6篇
有关代理协议书模板汇编十篇