安装协议书15篇
本文已影响6.71K人
本文已影响6.71K人
在现实社会中,各种协议频频出现,签订协议可解决或预防不必要的纠纷。那么协议怎么写才能发挥它最大的作用呢?下面是小编整理的安装协议书,希望能够帮助到大家。
发包方(甲方):河南大川聚氨酯实业有限公司
承包方(乙方):内蒙古田邦农业生物科技股份有限公司
根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定,为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任,发包方(以下简称甲方)和承包方(以下简称乙方),经协商同意签订本合同。
一、工程项目
1、工程地点:郑州市中原区须水办事处马庄
2、承包范围:包工包料
3、工程承包面积约48420平方米(按工程实量单结算)总价款:5800万元,大写:伍仟捌百万元整
4、安装垃圾的清理与外运:
二、施工准备
(一)、甲方
1、负责产品运输进场,选择合适的堆放地点。
2、为乙方进场提供方便和施工技术指导。
(二)、乙方
1、负责进场前道路、运输设备及施工用电的协调准备工作。
2、组织施工人员、配件、施工机具的进场,提供收货人并到甲方备案,持乙方《身份证》及时验收安装材料。
3、编制人员计划及施工计划,如实提供工人数量,填写《职工情况登记表》
4、负责给工人办理安全保险,送甲方备案。
5、提供工地需要的证件及材料。
三、工程期限
1、根据工程需要,商订总工期为510天(日历天),自20xx 年07月10日开工至20xx年12月12日止;
2、甲方根据工程进度和质量要求按周对乙方进行考核,如达不到甲方要求,甲方有权责令乙方限期整改、罚款50~500元、直至解约清退。
3、如遇下列情况,经发包方现场代表签证后,工期相应顺延:
(1)按施工准备,不能提供产品进场的;
(2)不属包干系数范围内重大设计变更的;
(3)在施工中,因停电、停水或间歇性停电、停水3天以上(每次连续4小时以上),影响正常施工的。
(4)未按照合同规定拨付进度款,影响工程进度的;
(5)人力不可抗拒的因素而延误工期的。
四、 工程质量
(一)本工程质量经双方研究要求到
(二)乙方必须严格按照施工图纸、建筑工程规范和标准及甲方要求施工,并接受甲方派驻代表的监督考核。
(三)乙方在施工过程中必须遵守下列规定:
1、乙方在安装过程中,如遇到产品堆放位置的确定,吊运方式、器械利用有关事宜的协调,均由乙方自己负责。
2、甲方除产品提供给乙方外,不提供任何配件、工具,乙方自理的配件必须合格,经甲方代表认可后方可使用。
3、乙方严格按《施工方案》组织施工,并根据甲方要求及时与工地负责人联系逐层验收,并将工地认可的《临时结量单》送到甲方备案,作为拨付进度款的依据。工程完工时,应会同甲方进行验收,并在甲、乙双方认可的工程结量单上签字,作为结款依据。
4、工程竣工后乙方按照规定对工程实行保修,保修时间自通过竣工验收之日算起。
5、严格按照工地的规定,出现安全、偷盗等问题乙方自己承担。
6、施工过程中出现违反操作规程或不服从管理的,甲方有权制止或经济处罚,严重者甲方有权将直接责任人清除出场。
五、建筑材料、设备的供应、验收和差价处理
1、 有发包方供应以下材料、设备的实物和指标
略
2、 除甲方供应之外的其他材料和设备由乙方自己采购。
3、 由乙方提供的产品必须符合质量要求,不符合质量的要求的,应按照有关规定处理,其复验费用由提供材料、设备方承担。
六、工程价款的支付与结算
1、施工期间乙方凭工地签字的《临时结量单》向甲方申请工程进度款,工程进度款支付合同价款的80%,此款乙方应优先支付工人工资且自觉接受甲方的监督(乙方申请工程进度款应付
《工程款分配表》),中途不支付任何进度款。
2、工程完工后工程价款达到80%,剩余20%的工程款年底前逐步支付给乙方。在交工验收后,滞留20%的质量保证金,待保修期满后一次性支付给乙方。
3、甲方恶意拖欠工程进度款,严重影响工程进度,造成乙方重大损失的,由甲方承担。
七、工程验收
1、 竣工工程验收,以相关部门制定的竣工验收规定及施工图纸、说明书、施工技术文件为依据。
2、 工程竣工后,在保修期内,凡因施工造成的质量事故和质量缺陷应由乙方无偿保修并负全责。
八、违约责任
(一)、乙方责任
1、工程质量不符合合同规定的,负责无偿修理或返工;
2、工程不能按照合同的工期交付使用的,应赔付甲方30%的违约金。
(二)、甲方责任
1、 未能按照合同履行自己应负的责任,除竣工日期须顺延外,还应支付乙方的实际损失。
2、不能按照合同规定拨付工程款,按合同规定赔付乙方30 %的违约金。
九、纠纷解决办法
双方协商解决。双方协商不成,应按以下第(2)项方式解决:
1、 向劳动仲裁机关申请仲裁;
2、 向人民法院起诉。
十、附则
1、本合同一式4份。甲乙双方各执正本2份。
2、本合同自甲乙双方代表签字(加盖双方公章或合同章)认可后生效,工程竣工验收符合要求,结清工程款后自动终止。
3、合同签订后,甲、乙双方提出修改时,经双方协商一致后,可签订补充协议,作为本合同附件。
4、乙方在施工中发生一切安全事故与甲方无关。
发包方(盖章): 承包方(盖章):
年 月 日 年 月 日
甲方:__房地产开发有限公司
乙方:__消防工程有限公司
工程项目:
1、工程名称:消防安装工程
2、项目名称:__
3、承包范围:以下施工图所有涉及消防安装工程的事项:
⑴施工图;
(2)设计变更联系单;
4、主要施工内容包括:
1)消防喷淋系统;
2)防排烟通风系统(正压通风、地下车库排烟风机、风管等);
3)消防泵房设备;
4)消防双电源火灾自动报警系统;
5)室内消火栓系统;
6)控制箱及各类消防设备控制柜;
7)风机自动控制柜、箱;
8)各类防火卷帘门,不含木质防火门
9)地下室变电所气体灭火系统;
10)所有消防设备用的控制箱及箱后线路(包括控制箱);
12)灭火器;
13)凡是消防有关的各类检测,如:电线管、管道、设备、消防设施检测等等内容。
3、承包方式:本合同承包范围内(合同附表)实行合同总价一次性包干。包工包料、包调试、包验收(包括检测、开通),不另增任何签证单。
4、产品质量:乙方选择的设备、产品、材料应具备良好的性价比,所用设备、材料的规格、型号、生产厂家、消防自动报警主机、给水管材、各类阀门、喷头、烟感、温感、导线、穿线管、消火栓箱等等,所有品牌必须经甲方、监理认可。
5、合同包干价款:金额(大写):肆佰肆拾叁万陆仟陆佰元整(人民币)¥:4436600.00元。总价含材料、安装、水电、税金、检测、验收等一切费用;
二、工程期限;
1、开工日期:与土建同步。
2、竣工日期:与整体验收同步。
实际施工进度按照甲方召开的各方交底协调会议(总包参加)确定后的施工进度要求及甲方签发的联系单或工作函。
三、工程质量
1、乙方原则上按照施工图纸施工,如果实际确需变更,乙方可根据消防规范,争得甲方同意要求设计单位变更,但必须符合消防验收要求、质量要求与总包方质量要求相一致。
2、乙方采购材料、设备的生产厂家需经甲方、监理确认,认可后方可安装,同时必须按规定提供质量合格证书或质量保证书,并对采购的材料、设备负责任。
3、工程安装质量以当地消防监督机关检测评定通过为准。
4、在施工过程中,甲方、监理有权对施工质量、材料质量进行督促、检查。
5、甲方有权对乙方采购的材料、设备进行检查。
四、安全责任及违约责任:
本工程安全生产须服从总包方的管理,由乙方原因造成的一切安全责任由乙方全权负责,与甲方无涉。
除不可抗拒力外,因乙方不能按合同工期竣工,施工质量达不到设计和规范的要求,或发生其它违约行为,由乙方支付违约金,违约金按工程总造价的0.5%每天计收,但误期赔偿最高限额不超过合同总价的5%。
除非双方协议将合同终止,或因一方违约使合同无法履行,违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。因一方违约使合同不能履行,另一方欲中止或解除全部合同,应提前10天书面通知违约方后,方可中止或解除合同,由违约方承担违约责任。
五、调试运行验收:
1、乙方在安装过程中,如损坏建筑结构或其他设备,须负责修理并赔偿损失;
2、乙方对安装、调试、试运行等施工质量负责,并在部分或全部调试时应通知业主和监理派员参加。
3、乙方在部分或全部调试结束后,应在一周内将调试结果、资料交给业主及监理,并将全部资料报消防验收部门,全权负责直至通过消防部门验收合格。工程安装验收合格,交会甲方使用以前,工程所用的各种产品、材料的保护、保管均由乙方负责。
4、工程验收合格后,乙方应备齐所有验收合格资料。
5、乙方于20__年月 日取得验收合格资料,若由于甲方原因造成验收推迟的时间相应顺延,否则每推迟一天,处以总价的1%罚款,以此类推,直至验收通过。
6、如乙方施工工程质量达不到国家规范要求,验收不合格,未能取得当地消防主管部门的合格手续,乙方承担根本性违约责任,向甲方支付相当于合同全额总价的违约金,并赔偿甲方拆除费用以及造成工期延误延期投入使用的损失。
六、付款方式:
工程款支付必须经监理、甲方签字生效,凭有效工程发票支付工程款。
1、消防管道预埋完成50%,甲方预付乙方总造价的10%;
2、消防设备安装完成验收后一周内付40%;
3、取得消防检测报告后一周内支付20%;
4、竣工验收合格到资料完整移交及结算完成之后三个月付至总造价的95%;
5、余款5%作为保修金,满二年后在一个月内付清。
七、保修方式:
乙方对该安装工程验收合格交付使用后,免费保修期为二年(自验收合格之日起计算),免费保修期内所有设备实行保修、保换(人为损坏除外),免费保修期满后终身维修,收取工本费,并负责甲方操作人员的培训,确保甲方物业管理人员能上岗操作,乙方接到甲方报修通知应在8小时内到现场维修,并于24小时内修复。若不能在48小时内修复,每推迟一天,保修时间顺延一个月,以此类推,5%保修金也相应顺延。
八、附则:
1、合同承包范围外需安装普通木质防火门的情况(如楼层面、电表间、配电房等),按400元/㎡计算(面积以竣工图和现场联系单为准)。其它材质防火门,单价以联系单签证为准。
2、乙方需承担地块消防工程的验收和维修责任。
3、在合同执行中如发生纠纷,双方应协商解决,协商不成向合同签订地人民法院起诉。
4、本合同经双方签字盖章后生效。
5、本合同未尽事项,协商解决。
6、本合同一式四份,甲乙双方各执二份。
7、其他约定事项:
1)乙方应严格按照施工组织设计进行施工并符合施工规范;
2)乙方应与甲方同步作好安全工作,门卫出入根据甲方的要求执行;
3)乙方协助甲方及业主培训人员直至熟练操作;
4)保修期内,乙方负责二次联动测试并填写书面测试记录,上报甲方。
5)甲方发的工作函,乙方必须按照工作函内容完成,若没有按要求完成每推迟一天罚500元(以口头,电话,传真和书面就确定为本工作函送达)。
6)便于施工管理,必须在__巴黎都市施工现场委派项目经理和管理人员,包括现场水电带班各一名,必须每天在现场。检查中发现水电带班没请假而不在现场罚1000元每次。
7)甲乙双方的廉洁自律承诺及投诉方式
为保证工程质量及进度,顺利完成合作项目,维护廉洁、高效的工作机制,特承诺如下:
(一)乙方不得以任何理由向甲方单位工作人员赠送礼金、有价证券和贵重物品等,不得为甲方单位工作人员组织有可能对公正执行管理业务有影响的宴请、外出旅游和营业性娱乐活动。一经发现,视为行贿行为,甲方对乙方进行涉及金额十倍的经济处罚。
(二)乙方如发现甲方人员有明示或暗示要求宴请、招待,或索取礼金、礼品、礼券、其他利益,或故意刁难、显失公平的现象,应及时向甲方相关领导反映情况,监督电话:
以上承诺内容,双方将严格遵照执行,共同予以监督。
甲方:(签章)乙方:(签章)
代表;代表:
日期:日期:
合同签订地:__市__县
甲方:
乙方:
依照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及《建筑工程施工合同》等有关规定,结合本工程具体情况,经甲、乙双方协商,达成如下条款。
一、 工程名称:金榜佳苑2#、3#、4#、5#楼车库门安装
二、 工程地点:新郑市文化路与陶文路交叉口东南侧
三、 承包范围及承包方式:承包范围:金榜佳苑2#、3#、4#、5#楼车库门安装。承包方式为包工包料。
四、 工期:工期两个月,从 年 月 日至 年 月 日
五、 承包价格:每套遥控车库门门价格为1700元整,遥控车库门数量依实结算。
六、 工程价款的结算、支付办法:
七、 工程质量:按国家合格工程标准执行,验收标准符合国家遥控车库门施工验收规范规定。,
八、 工程安全:乙方全部自理。
九、 其他:
1、乙方必须遵守甲方各项规章制度,并搞好安全教育及措施,配合甲方做好竣工验收、资料整理及交房工作。
2、竣工验收以后如有质量问题乙方必须及时派人维修,如果给用户造成损失,乙方应向甲方双倍赔偿损失。
3、如因甲方工程款没有及时到位,延误工程由甲方负责。
十、 本协议一式两份,双方各执一份,双方签字后生效。
甲方:
乙方:
日期: 年 月 日
甲方:塔吊使用单位: 宁夏吉运建筑安装有限公司第三分公司欧景豪庭项目部 乙方:塔吊安拆单位: 1、甲方委托乙方安装(拆卸)一台 QTZ 型塔吊,时间xx年3月 日至xx年3月 完成。
2、安装地点: 灵武市中银欧景豪庭二期工地,由甲方负责清理现场障碍物,并提供所需的配电资源。安装前甲方应向乙方提供符合厂家说明书的砼基础及相关塔吊手续。
3、甲方制作基础前,应避免塔吊间打架互碰、带地下室工程,应注意基础深度与地下室深度一致,保证砼基础坚固,如因上述情况,造成塔吊倒翻等一切损失均由甲方负责,由此导致的验收不合格,乙方概不负责。
4、由乙方向甲方提供塔吊安装(拆卸)方案,资质证书,技术交底等相关资料。
5、在安装和调试过程中,甲方应无偿向乙方提供2-3名力工以及调试的试件。
6、乙方在立、放塔过程中所发生的工伤事故,属于甲方责任甲方承担,属于乙方责任乙方承担。
7、塔吊安装或拆卸完工后甲方必须付清乙方人工费、吊车费和运输费。手续费等塔吊经检测部门检验合格后,甲方一次性付清,检测费由甲方承担,检测塔吊安装不合格,乙方应及时给予返工,返工费用由乙方承担。
8、塔吊安装或(拆卸)完毕后,经有关部门检测合格后,即乙方工作结束,如以后因甲方操作失误等因素而造成的事故,均和乙方无关。
双方签字后即具法律效力。其它未尽事宜双方可订补允协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。
补充协议:
甲方代表: 乙 方:
日 期: 日 期:
年 月 日 年 月 日
甲方:_______
乙方:_______
甲乙双方就乙方在甲方管理场所安装移动电视传播系统事宜经协商达成以下协议:
1.甲、乙双方一致同意由乙方免费提供移动电视设备系统,安装在甲方的所属楼宇和对外办事大厅,具体安装地点由甲方指定。
2.首期计划安装移动电视液晶终端*台,具体安装位置:所有安装过程的实际安装地点、数量、终端尺寸、安装时间以《安装工程确认单》为准。
3.本项目合作过程中,双方是资源互换,不相互收取任何费用。
4.甲方应配合和协助乙方进行该系统的安装和维护,并在安装完毕当天验收并签收。
5.乙方所提供的系统资产所有权归乙方,甲方不得用于其它用途,未经乙方书面同意,甲方不能以任何方式处置该系统设备。
6.甲方应尽到妥善保管之责任,如因系统自身原因损坏,甲方不承担责任。
7.合作时间自_______年_______月_______日至_______年_______月_______日,共_______年。
8.未尽事宜,双方另行协商。
9.本协议一式四份,双方各持两份,均具同等法律效力。
甲方(盖章):_____
乙方(盖章):_____
甲方负责人:_______
乙方负责人:_______
_____年____月____日
_____年___月_____日
甲方:_________
乙方:_________
一、工程名称:_________
二、合作事项:
1、原胡长敏与南海公司安装合同为我们双方合作基础(复印一份交吕老板存档)。
2、安装费用在原胡的合同中按照南海公司的预算为标准,提取总价的35%交胡和南海公司之后另行在现有这老小区户每户40元付给曹为业务费。
3、现有双方本着原合同精神执行不变。
4、在后从事新小区安装,双方再次协商利益分配比例。
5、合作期间双方本着以诚相处,不玩弄任何手法背叛另一方,结算必须双方到场进行办理结算手续,单方办理视为无效。造成损失背叛方承担一切损失。
6、涉及到原工程的预算书,劳务合同复制一份交现施工一方。
7、工程结算方式按原老合同执行。
8、施工中所有费用及附件都由乙方自理,安全事项由乙方负责,甲方协助处理相关事项。
本协议一式两份,甲乙双方各执一份,具有法律效率。
甲方:_________
乙方:_________
_________年_________月_________日
甲方:_________(以下简称甲方)
乙方:_________(以下简称乙方)
一、工程名称:_________
二、工程地点:_________
三、承包形式:包工包料
四、工程内容_________
五、工程造价本工程合同预算价为_________元。双方自正式签订协议日期起,甲方应按工程总造价一次性付给乙方工程预付款_________元,在进行开工时再付工程预付款_________元。待工程竣工验收后按工程决算书结清,金额多退少补。
六、双方责任
1、在施工前,由甲方负责会同乙方、设计单位对工程施工图纸及工程概算书进行会审,经会审后工程施工图及工程设计概算书,作为今后施工和编制施工图预算书的唯一依据。
2、在工程开工前,甲方应组织有关人员,对乙方编制的工程施工图预算进行会审,会审后的工程施工图预算书作为工程竣工结算唯一的依据。
3、乙方必须严格按图施工,保证施工质量,甲方对施工工地必须提供方便,并有专人负责,做好施工质量监督及隐蔽工程验收。
4、乙方对设计单位的设计图纸应会审,在施工过程中发生设计问题应由乙方负责。
5、施工设备及材料由乙方材料仓库运到工地的运输费已包括在决算书内。
七、双方-致同意于工程委托合同签订甲方土建设验收合格后_________月内完工,工程如缓期,所造成停工窝工以及返工等损失,由乙方负责。
八、安全质量措施费,250kya及以下为伍百元,315kva及以上为壹仟元,1000kva及以上为_________(大写)元。变压器油化试验费每台_________(大写)元。设备运输采保费按行业规定以设备费的1.5%计取,设计费按勘察设计费用规定收取,变压器验收费按2元/kva计取(编入决算书)。
九、设备材料供应办法,为了工程进度,工程所需设备材料由甲方委托乙方供应,工程设备材料需具备合格证(编入决算书)。
十、在工程竣工前五天,乙方通知甲方验收,甲方接到通知后及时组织有关人员参加验收,不得无故拖延。
十一、争议的处理
1、本合同受中华人民共和国法律管辖并按其进行解释。
2、本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,也可由有关部门调解;协商或调解不成的,按下列第_________种方式解决:
(1)提交_________仲裁委员会仲裁;
(2)依法向人民法院起诉。
十二、本协议一式四份,甲方执壹份,乙方执叁份,每份具有同等效用。
十三、本协议自双方签章日起生效,竣工结算后,同时失效。
甲方(签章):_________
乙方(签章):_________
法定代表人(签章):_________
法定代表人(签章):_________
委托代表:_________
委托代表:_________
开户银行:_________
开户银行:_________
帐号:_________
帐号:_________
电话:_________
电话:_________
签订时间:_________年___月___日
签订时间:_________年___月___日
协议签订地:_________
协议签订地:_________
甲方:
乙方:
根据《中华人民共和国广告法》,《中华人民共和国合同法》及
国家相关法律、法规的规定,甲、乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上,经友好协商,就甲方委托乙方制作及安装门头广告事宜,达成一致意见,特签订本合同,以资信守。
一、承包方式
本工程采用包工包料、包安装、包质量、包安全,施工过程中不管市场价格如何变化,双方均按本合同确定的价格按实结算。
二、总费用及付款方式
1、本合同总造价¥: 元 ,大写: 元整。
2、甲方在本合同签订后且双方确定安装后,向乙方支付合同总
造价的即 元作为项目启动资金。待全部工程完成且通过甲方验收合格后一次性支付余款,即 元。
三、制作项目
7.7*10米门头(焊架、吸塑字发光字、门楼亭子)
四、双方责任
1.甲方负责在约定的时间内确定有关项目的资料,并对所确定的资料负责;
2.甲方按本合同的规定,按期如数向乙方支付安装费;
3.乙方保证安装,在规定的时间内保质保量完成所有安装工程。
4.乙方对所安装的产品负责保修,保修期为两年,若两年内因质量问题需要维修,乙方负责维修。1年后如需维修,甲方需支付相应的维修费用。
5.在施工期间,所有的安全事故均由乙方全部负责。
五、违约责任
1.甲方应按本合同规定的金额和时间向乙方支付费用,逾期不付的,乙方有权追讨所欠费用。
2.合同生效后,甲方无正当理由要求终止或解除合同,应赔偿乙方的损失。乙方擅自终止或解除合同的,应向甲方返还已付款项和赔偿甲方损失。
六、解决争议的方法
凡因执行本合同或与本合同有关的一切争议,双方应通过友好协商解决。如协商不能解决,任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
七、其他
1.甲方如需增、减广告制作安装项目,需提前3天告知乙方,增、减项目价款按实际价款相应增、减。
2.由于不可抗力因素及人为损坏的,不在保修范围之内。
3.本合同在甲、乙双方签字后生效,双方履行完本合同的职责后,本合同即自行终止。
4.本合同未尽事宜,双方可签订补充协议作为附件,补充协议与本合同具有同等效力。
5.本合同一式二份,甲乙双方各执一份,每份均有同等法律效力。
6.其它约定:
甲方: 乙方:
电话: 电话:
年 月 日 年 月 日
发包人(以下简称甲方):_________
承包人(以下简称乙方):_________
依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国消防法》、《建设工程消防监督管理规定》等相关法规,结合本工程具体情况,双方本着友好、诚信、自愿的原则,经甲乙双方协商同意,达成如下协议:
第一条工程概况
1、工程名称:_________
2、工程地点:_________
第二条承包范围:_________
第三条工程承包方式:包工包料(全包)
第四条合同工期
开工日期:_________
竣工日期:_________
第五条工程造价、付款方式及价款调整
1、工程造价:_________
2、付款方式:_________
3、价款调整:除甲方、消防主管部门、设计单位更改方案,可据实增减调整外,其他情况一律不予调整。
第六条工程质量及验收标准
1、本工程由甲乙双方及政府消防主管部门以施工图纸、设计说明、设计变更和国家(行业)的相关标准、规范为标准共同验收。
2、乙方所进场的各种原材料、设备必须有出厂合格证书,试验、化验报告单,使用说明,检测、检验报告和设备验收标准。甲方或政府消防主管部门可以随机抽检原材料和设备,并有权对其进行化验、检测(化验、检测的费用由乙方承担),不合格的材料、设备不允许进场使用和安装。
3、工程质量必须符合《建设工程施工质量验收统一标准》GB50300-20__、《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-1992、《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(20__年版)GB50261-1996、《机械设备安装工程施工及验收规范》GB50231-1998、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-20__、《室内消火栓给水灭火系统安装工程施工工艺标准》J512-20__,及其他的国家和行业现行的相关标准、规范。如有国家相应新的规范出台,以新规范为准。
4、乙方交工前应做48小时的试运行试验,实验结果符合规范。
第七条安全施工
1、乙方在遵守现行有关的国家和地方有关规范要求的同时,还必须执行甲方的《建设工程安全文明管理办法》。
2、乙方在施工过程中,违反有关安全操作规程或消防条例等乙方原因导致发生的质量事故、安全事故或火灾事故,乙方应承担全部责任及由此造成的一切损失。
第九条质量保修
1、本工程免费质量保修期限为两年,终身维护保养。
2、乙方在接到甲方维修通知后4小时内到达现场并及时处理。
3、在免费保修期内,乙方应有专人负责该项目的保修工作,每月2次定期与甲方沟通,以书面记录材料为准。同时,必须保证通讯畅通,令甲方能够随时同乙方取得联系。如乙方更换保修人员或联系电话,应及时通知甲方。若因乙方
通讯不畅或故意不接,拖延推诿,甲方将视为乙方放弃保修责任,有权自行解决,由乙方承担所有费用并加收10%的劳务费。
乙方联系电话:_______乙方联系人:_______
4、保修金支付方法
4.1质量保修金在规定的两年质保期满后,如无任何质量问题,甲方一次性无息付给乙方。
4.2在免费质量保修期内,出现质量问题,乙方接到甲方维修通知后,未能在规定时限内进行维修,则视为授权甲方组织维修,并由乙方承担所有费用和质量责任,同时甲方加收维修费用10%的劳务费。上述费用在乙方质保金中直接扣除后,乙方负责补足质保金。
4.3在免费质量保修期内,出现质量问题,由于乙方原因,甲方无法同乙方取得联系,按照上一款执行。
4.4出现质量问题后,甲方是否与乙方指定的联系人取得联系及联系时间以甲方联系记录为准,维修项目及费用以甲方、实际施工方双方签字的发票为准。
4.5乙方维修人员到达现场后,必须按照甲方规定的时间、材料、工艺进行维修,对同一问题重复维修两次以上者(含两次),甲方有权视乙方为责任心不强,技术不过关而自行解决,费用由质保金中扣除。
4.6免费保修期结束后,乙方维修只收取材料成本费,不收取工时费等其他任何费用;
第十条双方的权利和义务
1、甲方负责为乙方协调施工用水、用电,由乙方承担费用。
2、乙方在合同签订前向甲方提供企业资质证书、营业执照副本、法人代码证等相关资质证明。
3、乙方必须向甲方提施工组织设计、质保服务措施等相关文件和资料,不得以
任何理由隐瞒。
4、乙方负责消防工程的施工、安装、竣工验收、质保服务及提交消防验收报告、与甲方指定的设计单位沟通等工作。
5、乙方必须按照经甲方书面确认或甲方提供的施工图纸和甲方确认的安装方案、方法进行施工、安装,不得擅自改动如有变更以书面的变更通知单为准。
6、乙方提出的变更必须经甲方书面确认后,方可组织施工,否则后果自负,如给甲方造成经济损失的乙方应予以赔偿。
7、乙方必须遵守防火设计、施工和验收规范以及行业标准进行施工,发现违规和缺陷要主动及时向甲方报告。
8、乙方对消防电气线路、消防给水管道等隐蔽工程都要进行过程检验和最终检验,并且要结合施工、安装、调试、验收等重大程序分阶段做好质量记录。消防工程安装施工完毕但未通过消防验收之前,乙方应对整个消防系统负责。消防验收合格后,乙方必须主动向甲方供有关消防设施安装调试记录、开通报告、隐蔽工程记录和消防工程使用手册等文件资料,切实履行交接手续并主动做好工程的后期维护保养工作。
9、工程竣工验收合格后未移交甲方前,乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场工程,造成损坏的由乙方负责赔偿。
10、乙方负责为甲方培训维护人员共计2人,直至完全独立操作为止。
第十一条违约责任、索赔
1、甲方无正当理由未按合同约定付款,收到乙方的书面催告通知后在十日内仍未支付的,应从催告期满之日起,向乙方支付应付款项的2‰的违约金。
2、工程未通过验收前,甲方擅自使用造成损坏的,由甲方承担相应责任,工程本身质量原因造成的除外。
3、工程如未按合同约定时间竣工,每延误一天,乙方必须向甲方支付本工程总
造价的2‰的违约金。
4、由于乙方提供的材料、设备的质量原因、乙方施工质量等原因,导致本工程在使用期间出现的质量事故、安全事故或火灾事等,乙方承担由此造成的一切损失。
5、工程未达到合同规定的质量验收标准或未通过政府消防主管部门的验收,乙方承担由此给甲方造成的一切损失,同时乙方必须在甲方指定的期限内无偿返工直至通过消防验收。
6、乙方在工程竣工后七日内将竣工资料及其他与工程有关的.资料交付甲方,否则每延误一天,必须向甲方支付工程总造价2‰的违约金。
第十二条争议的解决
本合同发生争议,双方协商解决;协商不成,可向工程所在地人民法院起诉。
第十三条其他约定
1、本合同一式四份,双方各执两份。
2、本合同自双方签字盖章之日起生效。
3、本合同未尽事宜,双方可签订补充协议。合同附件及相关说明,均为本合同的组成部分,与本合同具有同等的法律效力。
甲方(公章):乙方(公章):
法定代表人:_________法定代表人:
委托代理人:_________委托代理人:
合同经办人:_________合同经办人:
电话:_________电话:_________
传真:_________传真:_________
开户银行:_________开户银行:_________
帐号:_________帐号:_________
通讯地址:_________通讯地址:_________
签订时间:______年___月___日
协议签订地:_________
甲方:
身份证号:
住址:
乙方:
身份证号:
住址:
甲乙双方就 安装工程达成如下协议:
一、门窗安装单价:
1、铝合金门窗安装每平米 元;
二、承诺范围:
甲方将 工程发包给乙方。本工程共计 栋楼,分别为 ,共计为 平方米。最终按实际发生面积结算。
三、安装质量标准:乙方在安装过程中严格控制门窗的横平、竖直、对角线、中垂线、距墙体厚度的位置等,把误差控制在国家和行业规定的有关标准之内。并按开发商提出的有关质量技术要求施工,并且严格按照建设部颁发的《JHT103—96铝合金门窗安装及验收规程》施工。
四、安全施工:严格执行安全管理条例,做好工人进场三级教育及技术安全交底,认真执行安全操作规程及每周定期检查评定活动。乙方做好安全防护,安装人员进入施工现场佩戴安全帽、安全带。正确使用电动及手动工具;乙方承担安装过程中出现的一切安全责任事故及经济损失。
五、乙方安装包括:现场符合洞口尺寸、现场卸车、搬运、安装(钢附框、门窗框、内开窗扇、外开窗扇、固定玻璃五金、拼接、盖帽、排水孔盖、密封块、填隙等)、清理撕膜、打胶、框与墙体连接的固定件等等。
六、乙方承担安装过程中损坏、丢失造成的经济损失,玻璃合理损耗率为3%。
七、工程进度根据开发商和总包的要求提前完工,每延迟一天扣除承包费的5%。
八、甲方负责把货物运到安装现场后,乙方进行验收并办理接收手续。
九、乙方在安装施工期间与施工总承包方搞好关系,如发生打架及纠纷由乙方负责。
十、付款方式及期限:根据甲方资金,适时拨付。
十一、本协议一式两份,甲乙双方各执一份。本协议自签字之日起生效。
此协议未尽事宜,由双方协商解除。
甲方代表签字盖章:
年 月 日
乙方代表签字盖章:
年 月 日
甲方:
乙方:
依照《中华人民共和国合同法》及有关法律、行政法规的规定,遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则,经双方协商一致,就甲方生产车间电路拆除与安装承包给乙方达成以下条款:
第一条:工程概况
1、工程地点:
2、工程承包方式:乙方承包所有清工及材料。
3、工期_____年_____月_____日至_____年_____月_____日
4、合同价款:本合同工程预算造价人民币(¥元),若要变更施工内容,变更材料,工程造价按实计
第二条:乙方承包内容:
1、电路开槽、布线、穿线、埋槽;
2、安装配电箱六个(每个里面安装250A自动空气开关一个、100A自动空气开关两个、63A自动空气开关四个、20A自动空气开关两个及其他辅助照明开关)
3、通往车间主电路电源线两根(75平方多股铜芯电缆)
4、配电箱通往个机器设备电源线(根据设备负荷大小所用电缆线号不等)
5、所有设备电路检修及损坏部件更换安装
6、照明电源及开关插座面板安装
7、后期灯具的安装
8、其他收费项目另计。
第三条:关于工程质量及验收的约定
1、本工程应严格执行国家《住宅装饰装修工程施工规范》GB-20xx和《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB-20xx并参照其它地方标准、质量评定验收标准。
2、由于乙方技术差及不责任心不到位等自身原因造成质量问题,其返工费及材料费由乙方承担。
第四条:关于安全生产各防火的现场治理的约定
1、乙方应协同甲方做好施工材料保管工作,禁止闲杂人员进入现场
2、施工期间乙方工作人员不得在电线、电缆、易燃品附近抽烟,否则罚款500元。,
第五条:工程付款方式、结算的约定
1、施工人员入场10日内支付工程款工程过半(完成总面积的50%)支付工程款30%元,电路完工后支付工程款的30%元,整体竣工验收合格交付使用60日后支付10%元。
第六条:纠纷处理
因工程质量双方发生争议时,双方协商解决,当事人不愿意协商、调解解决,或协商、调解不成时,可按本合同约定向人民法院提起诉讼。
第七条:全同的变更和解除
1、合同经双方签字生效后,双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容,应约协商一致后,重新签订补充协议。合同签订施工前,一方要终止全同,应以书面形式提出,并按合同总价款5%支付违约金,并办理终止合同手续。
2、施工过程中任何一方担出终止合同,须向另一主以书面形式提出,经双方同意办理清算手续,订立终止合同协议,解除本合同。
第八条:其它约定
1、因气候、停电等不可抗力或不可预见因素造成的工期延误,经双方确认后可以顺延。
2、甲方在入住前可以要求乙方现场配合其他工种的交叉施工。
3、保修期内由于乙方的施工各配造成的质量问题由乙方免费维修,在接到甲方通知后48小时内必须到达现场。
第九条:附则
1、本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效,合同履行完毕后终止。
2、本合同签订后工程不得转包。
3、本合同一式两份,甲、乙双方各执一份。
5、工程保修期2年,过了保修期乙方来维护甲方应支付相应费用。
甲方签字(盖章)乙方签字(盖章)
___年___月___日___年___月___日
甲方:
乙方:
甲、乙双方经友好协商,甲方决定承包给乙方位于中心完小内的教师公租房(56户)电路安装工程,为保证工程顺利进行,根据国家有关法律法规,特签订本协议,以便共同遵守,信守诚诺,达成协议如下:
一、乙方按材料预算规格包工包料,负责施工、安装、维修及用户上户。
二、乙方于20xx年月日进场施工安装,于20xx年月日完工。
三、工程安装总价款:(金额大写)柒万贰仟贰佰柒拾陆圆(含税费),(小写)72276.00元。
四、乙方必须保证安装质量可靠,安全性高,须甲方满意认可。
五、乙方必须按正确规程施工,承担工程实施过程中的所有安全责任。
六、付款方式:甲方一次性付清工程安装总价款。
七、本协议一式两份,甲乙双方各执一份,签字盖章生效。
甲方:(盖章)乙方:(盖章)
法人签字:法人签字:
电话:电话:
签约日期:20xx年1月20日
甲方:朱家滩小学
乙方:(春辉布艺)王宝林
甲乙双方根据平等、自愿、公平和诚实信用的原则,结合学校实际,制作及安装办公楼,宿舍楼、会议室等窗帘,为确保双方利益,经协商特制订本合同。
一、工程内容:
1、工程量:共计62幅窗帘
2、窗帘布艺规格:高2.2m宽2.1m(办公室、会议室)高2m宽2.1m(宿舍)
3、每幅窗帘定价:办公室、会议室共12幅每幅260元宿舍共50幅每幅187元
二、制作要求:由乙方提供窗帘样品,以甲方指定的样品为准,进行安装,尺寸大小应根据窗户为准,要求保证质量,做到美观大方,安装牢固,使用自如。
三、工程总价:壹万贰仟肆佰柒拾元整(12470元)
四、付款方式:银行转款(乙方提供银行账号)
五、保修期为一年保修范围为安装窗帘的牢固程度,甲方不正常的使用造成的破损除外。保修期内随叫随到。
六、本合同一式两份,甲乙双方各一份。
自甲乙双方签字盖章后生效,在定成合同约定的所以内容后自行失效。
甲方:乙方:
20xx年11月20日
甲方:
乙方:
甲方向乙方提出燃气管道安装申请,乙方确认甲方已具备条件,为保证天然气安装及用户使用安全,明确甲乙双方权利和义务,根据《中华人民共和国合同法》以及其他有关法律法规,甲乙双方就天然气管道安装和使用达成如下协议:
一、甲方资料:
安装详细地址:
联系人:
联系电话:
二、乙方资料:
地址:
办公电话:
三、工程内容:
1、乙方以包工、包料、包验收通过的方式,承包甲方开发的 项目居民用户天然气管道工程的设计、施工、安装、调试工程,直至天然气管道工程验收通过并移交各户业主使用。
2、乙方负责协助该工程实施过程中涉及的相关部门和单位,并协调处理施工过程中与居民(村民)及相关单位的关系,确保工程顺利实施。沿公路界的主管道距离公路边 公尺以内的青苗一律不予赔偿, 公尺以外按政策性赔偿,赔偿费用由甲方承担。
3、乙方在天然气安装工程施工过程中,对损坏的公路、街道和土地负责复原。
四、价格、付款方式:
1、乙方向甲方收取用户的初装费(按县物价部门核价收取),收取用户初装费 元/户。甲方负责一切的自主管网安装、材料费和人工费(含气表),直到燃火使用(炉具用户自购)。
五、设计、施工、安装、调试:
1、乙方负责宣传、组织居民参与并提供居民的花名册。在施工安装过程中如因居民、村民无理阻拦、敲诈等影响工程进展,乙方负责协调处理,确保工程顺利进行。
2、乙方严格按照国家有关施工规范及甲乙双方确认的施工方案(路由)进行施工;
3、工程施工验收合格后,由乙方负责为甲方进行空气置换,置换工作完成后,双方签订《居民用户用气协议书》,由相关人员进行试点火,点火燃烧正常后,移交甲方用户使用。
六、天然气管道及设施的安全操作使用、维护和改造更新:
1、乙方有义务向甲方用户宣传或告知天然气的使用方法,甲方用户有义务保证按宣传或告知的方法使用天然气,并保证不私自乱接乱改天然气管道和设施;
2、因甲方用户不按告知的使用方法进行使用或私自拆装管线、设施所造成的损坏或事故,由甲方用户承担因此造成的后果及产生的一切损失;
3、乙方负责室外公用管道及设施的安全操作运行、维护和改造更新,甲方用户负责自己专用管道及室内天然气设施的安全运行、维护及改造更新。
4、甲方用户确需改造和更新管道及设施,必须向乙方申请,天然气公司接到用户申请后,帮助用户进行专用设施的改造和更新,并合理收取工料费用。
5、天然气管道安装结束后,如甲方提出停止使用天然气所产安装一切费用由甲方承担。
七、本协议一式两份,甲乙双方各执一份,自双方签字(盖章)后生效。
甲方(签字):
乙方(签字):
年 月 日
甲方: 乙方:
电话: 电话:
地址: 地址:
甲方因安全防控需要,由乙方安装玻璃防控门,双方经过协商,达成如下协议书:
一、安装的项目名称和地点:
名称:玻璃防控门(图纸见附件)
安装地点:安装于 处
二、安装的产品名称、规格、型号、数量和安装费:
名称 规格 型号 数量 安装费用合计(元)
玻璃防控门 定做 1 3000
三、完成安装的期限:
从 20xx 年 9 月 17 日起5个工作日内完成
四、安装的质量要求:
坚固耐用、固定钢化玻璃厚度为10mm、玻璃门钢化玻璃厚度为12mm、门中间有锁、玻璃门地簧保修一年,地簧品牌为皇冠牌正常玻璃对开门。
五、安装的安全责任:
乙方确保规范、安全地完成上述安装内容,安装过程中如发生人身、财产的损害事故的,乙方自行承担全部责任或者损失,与甲方无关;
六、安装报酬的结算支付方式和时间:
自协议签订之日起甲方预付乙方工程预付款500元整,剩余工程款项于安装工程结束,验收完毕后一次性付清。
七、如因本协议书发生纠纷的,双方协商解决,协商不成,可诉至甲方所在地人民法院裁判。
八、本协议书经双方签章后生效,协议书一式三份,甲方二份、乙方一份。
甲方(签章):
年 月 日
乙方(签章):
年 月 日
学生离校安全协议书(11篇)
协议书范本(15篇)
学校安全责任协议书合集5篇
培训协议书15篇
柯以柔逼老公签财产协议书
关于安全生产协议书锦集5篇
地皮协议书 15篇
室内装修协议书集合5篇
学生离校安全协议书11篇
李小璐否认网传离婚协议书,并称会对八卦内容追责
合作协议书(15篇)
加工协议书15篇
仲裁协议书15篇
室内装修协议书锦集5篇
赔偿协议书15篇
调解协议书15篇
帮扶协议书15篇
关于安装协议书范文汇编五篇
交通安全协议书锦集5篇
转让协议书 15篇
转让协议书15篇
安全协议书介绍 安全协议书怎么写
网络协议书15篇
合伙协议书15篇
商标协议书 15篇
赔偿协议书(15篇)
假离婚怎么办理 假离婚怎么写协议书
房屋协议书15篇
建筑安全生产协议书合集5篇
安全用电协议书模板锦集5篇
保密协议书15篇
揭秘离婚协议书怎么写 起草协议注意事项总结
餐饮协议书(15篇)