工程索赔的依据
本文已影响1.81W人
本文已影响1.81W人
工程索赔的依据,在现实生活中,索赔是工程承包中经常发生的一种现象了,这时候我们需要懂得其中的一些法律解析,才能正确的进行索赔,下面为大家分享工程索赔的依据。
工程索赔的依据1
1、索赔是指在工程承包合同履行过程中,合同一方因另一方末履行合同所规定的义务以及由于不可抗力因素的影响而付出了额外的费用或遭受损失,向另一方提出赔偿要求的行为。
在实际工作中,“索赔”是双向的,建设单位和施工单位都有可能提出索赔要求,但建设单位索赔数量较小,而且处理方便,可以通过扣拨工程款、扣保证金等方式实现对施工单位的索赔。而施工单位对建设单位的索赔则困难一些。
通常情况下,索赔是指承包人(施工单位)在合同实施过程中,对非自身原因造成的工程延期、费用增加而要求要求发包人(建设单位)给与补偿损失的一种权利要求。而将建设单位对于施工单位应承担责任的,且实际发生了损失,向施工单位要求赔偿,成为反索赔。本文主要探讨的是前者。
2、索赔的法律依据:
《民法典》第八百零三条规定:发包方未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术材料的,承包人可以顺延工程日期,并有权要求赔偿停工、窝工损失。
《民法典》第八百零四条规定:因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当采取措施弥补或者减少损失,赔偿承包人因此造成的停工、窝工、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用
3、索赔的法律特征:
(1)索赔是双方未能协商一致的结果,是单方主张权利的要求,是单方法律行为。
(2)索赔涉及的利益尚待确定,是一种期待权益。
(3)索赔是要求未获确认的权利的单方主张,必须依赖于证据。
工程索赔的依据2
一、工程索赔的主要依据是什么
1、工地例会等(地盘)会议记录和有关工程的来往信件,都必须全部保存妥当,直到合同全部履行完毕、所有索赔项目获得解决为止。
2、各种施工进度表,包括业主代表和分包编制的进度表。
3、施工备忘录(日记),在施工中发生影响工期和索赔有关的事项,都要及时做好记录,按年月日顺序号存档,以便查找。
4、做好建筑师和工程师的口头指示记录,及时以书面形式报告建筑师予以承认,将他们的书面指示按年月日顺序编号存档。
5、工程照片需有专人管理,照片都应标明拍摄的日期,最好购买带有日期的相机,将照片按工程进度整理编排。
6、收集记录每天的气象报告和实际气候情况。
7、整理保存工人和雇员的工资与薪金单据、材料物资购买单据,按年月日编号归档。
8、完整的工程会计资料,包括工卡,人工分配表、注销工资薪金支票、材料购买定贷单、收讫发票、收款票据、帐目及有关图表、财务信件、经会计师核证的财务决算表等。
9、所有的合同标书文件、合约图纸、修改增加图纸、计划工程进度表、人工日报表、材料设备进场报表及帐单(工程付款单)等需归类保存入档。
10、工程施工过程中的影像记录。
二、工程索赔的主要依据的处理分类
1、单项索赔:单项索赔就是采取一事一索赔的方式,即在每一件索赔事项发生后,报送索赔通知书,编报索赔报告书,要求单项解决支付,不与其他的索赔事项混在一起。
2、综合索赔:综合索赔又称总索赔,俗称一揽子索赔。即对整个工程(或某项工程)中所发生的.数起索赔事项,综合在一起进行索赔。也是总成本索赔,它是对整个工程(或某项目工程)的实际总成本与原预算成本之差额提出索赔。
工程索赔的依据3
提出索赔的依据主要有以下几方面:
1、招标文件、施工合同文本及附件、补充协议、施工现场的各类签认记录,经认可的施工进度计划书,工程图纸及技术规范等。
2、双方往来的信件及各种会议,会谈纪要。
3、施工进度计划和实际施工进度记录、施工现场的有关文件(施工记录备忘录施工月报?施工日志等)及工程照片。
4、气象资料、工程检查验收报告和各种技术鉴定报告、工程中送停电、送停水、道路开通和封闭的记录和证明。
5、国家有关法律法令政策性文件。
6、发包人或者工程师签认的签证。
7、工程核算资料,财务报告,财务凭证等。
8、各种验收报告和技术鉴定。
9、工程有关的图片和录象。
10、备忘录,对工程师或业主的口头指示和电话应随时书面记录,并请给予书面确认。
11、投标前发包人提供的现场资料和参考资料。
12、其他,如官方发布的物价指数,汇率,规定等。
法律依据:
《中华人民共和国合同法》(自2021年1月1日起废止)第一百一十二条
当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,在履行义务或者采取补救措施后,对方还有其它损失的,应当赔偿损失。
《民法典》第五百七十七条 当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
第五百七十八条 当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行合同义务的,对方可以在履行期限届满前请求其承担违约责任。
王思聪向乐视索赔是怎么回事 王思聪为什么向乐视索赔多少钱
远大前程林依依结局是什么 远大前程林依依嫁给了谁
施工单位索赔成立的条件是什么
工伤索赔数额如何确定
保险中的索赔和理赔的区别
王宝强索赔精神抚慰金 或已掌握马蓉、宋喆同居证据
拖欠工资索要赔偿
蔻驰不再索赔刘雯 网友表示心疼刘雯
合同索赔的概念
工伤赔偿流程怎么办理
探索香水的诞生历程 香水制作工序和流程揭秘
申请工伤赔偿的流程
工伤保险的理赔流程
索赔是双向的吗
对违反财务制度的员工处理依据
工伤索赔数额怎么定
施工索赔是什么
斗鱼索赔蛇哥金额是多少 斗鱼索赔蛇哥1.5亿事件始末
施工索赔成立的条件有哪些
老人骑摩托撞宝马家属向车主索赔 索赔成立的三个条件
陈楚生解约需赔200亿 天娱天价索赔曝光
索赔程序有哪几个步骤的
远大前程林依依真的死了吗 远大前程林依依怎么死的
加班工资计算依据
买到过期食品怎么赔偿 买到过期食品索赔流程
施工单位索赔成立的条件
李志向毛不易索赔是怎么回事 李志为什么向毛不易索赔
德邦物流怎么理赔 索赔的程序和注意事项
农民工工作受伤直接向谁主张索赔?
日钢企造假三峡工程曾中招 被迫索赔细节曝光
范冰冰“被私奔”索赔200万 被告拒绝赔偿
远大前程林依依真实身份是什么 远大前程林依依结局死了吗
索赔的一般程序是什么